大庆高新*****************、巴**（上海）有限公司与厦门邝沛******承揽合同纠纷一案二审民事判决书

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

大庆高新*****************、巴**（上海）有限公司与厦门邝沛******承揽合同纠纷一案二审民事判决书

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>承揽合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2016)黑民终*号

审理程序：二审

审结日期：2016-10

【案例概要】

一审法院认定事实:2010年9月9日,大丰公司与巴**公司签订了《材料定制和供应合同》,约定由巴**公司为大丰公司加工铝合金玻璃维护结构建材,用于大庆大丰集团整体外装系统（位于大庆丰油田科技有限公司内）,合同总价款为5,176,873.00元,而后,双方共同签订《合同变更通知单》,将总价款变更为5,829,608.00元,大丰公司已经支付货款3,782,327.85元。在“工程限定条件”中约定:“e注意事项:以下内容不在本次工程范围内:a、（由巴**公司指定安装商提供）”。

2010年9月13日,经巴**公司推荐,大丰公司与邝沛公司签订《安装工程承包合同》,约定由邝沛公司安装承包整体外装的所有材料,该工程合同总工期为60个工作日,合同总价为1,137,993.00元。第3.3条约定:“承建方应按照合同工期完成所有工作,如因为承建方原因导致工期延误,甲方（大丰公司）有权调动其他施工队伍进场施工,所发生的费用按照甲方与其他施工队伍实际结算金额从承建方安装费中按实际数量扣除,承建方应承担相应发生的额外管理费用”。同日,大丰公司、巴**公司签订了《合同补充协议》,在合同签订主体上和内容上体现的是本案三方当事人,但邝沛公司未在合同上签字,亦未盖章。该合同对工程用料、供货时间和安装时间进行明确约定,2010年9月25日邝沛公司的安装队伍全部进场,2010年12月10日全部安装完成。合同签订后,巴**公司按照大丰公司提供的图纸加工铝合金玻璃维护结构建材,但未进行现场测量,因图纸与现场实物不符,导致其加工制作的产品不符合规格,不...(本文书还有6029字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式