王**、成都市英*********买卖合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

王**、成都市英*********买卖合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>买卖合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2020)川01民终*号

审理程序：二审

审结日期：2020-11

【案例概要】

上诉人王**与上诉人成*市英皇铂轩家具有限公司（以下简称英皇公司）、上诉人广汉市新时代装饰材料有限公司（以下简称新时代公司）,原审第三人甘肃美华建设工程有限公司（以下简称美华公司）买卖合同纠纷一案,不服成*市成华区人民法院（2018）川0108民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院。

立案受理后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

上诉人王**上诉请求:1.判令解除王**与英皇公司、新时代公司之间的合同后,由英皇公司返还30000元,由新时代公司返还150000元;2.英皇公司、新时代公司连带赔偿王**租房损失78833元（按5000元/月,自2018年4月1日计算至2019年7月23日）;3.本案一、二审诉讼费用由英皇公司、新时代公司负担。事实和理由:1.原审判决解除合同并退还货款正确;2.应当支持王**关于损失的诉请,按照合同约定,英皇公司、新时代公司最迟应在2018年3月完成定制家具的送货及安装,但直至2019年7月23日,英皇公司、新时代公司既不同意退换货也不同意整改,导致王**至今未能入住,王**已提交租房合同和租金支付凭据予以证明。

上诉人英皇公司、新时代公司上诉请求:1.撤销原判,改判合同继续履行;2.改判不向王**返还180000元;3.上诉费由王**负担。事实和理由:1.英皇公司、新时代公司是与王**之间形成的是定作合同关系,没有建立买卖合同关系;2.王**定制的家具尚在安装过程中,仍为半成品状态,未完成交付,不存在无法安装的情况;3.双方约定的交货时间为签订合同、货款到账、确定下单尺寸后60个工作日交货（节假日顺延）,王**于2018年3月...(本文书还有6329字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式