原告成都德武********诉被告内蒙古名*****************、被告内蒙古名************承揽合同纠纷一审民事判决书

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

原告成都德武********诉被告内蒙古名*****************、被告内蒙古名************承揽合同纠纷一审民事判决书

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>承揽合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2015)阿左商初字第*号

审理程序：一审

审结日期：2016-02

【案例概要】

经审理查明,在建设阿拉善盟名都中央广场综合楼的过程中,因被告名都阿盟分公司施工图纸的原因给原告造成了经济损失（自2011年8月至2012年9月的人工费、机械费、周*材料费、窝工费、误工费、财务成本增加费、新图纸工程量增大和旧图纸施工费用等）,原告（乙方）与被告名都阿盟分公司（甲方）达成了经济补偿协议,双方于2012年9月10日签订了《协议书》。该协议约定:一、2011年8月20日至2011年11月30日乙方按照甲方提供的施工图纸而完成的施工费用为壹佰万元整,该笔费用已于2011年12月由王**代甲方支付给乙方,乙方不得再以任何理由就此施工费用向甲方提出任何要求;二、2012年9月10日前甲方因施工图纸不能及时提供,而给乙方造成经济损失（人工费、机械费、周*材料费、窝工费、误工费、财务成本增加费、新图纸工程量增大和旧图纸施工费用）,由甲方一揽子补偿给乙方人民币肆佰伍拾万元整。甲方已于20...(本文书还有1995字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式