双峰县第*******、武**建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

双峰县第*******、武**建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2021)湘13民终*号

审理程序：二审

审结日期：2021-04

【案例概要】

上诉人双峰县第二建筑工程公司（以下简称双峰二建公司）因与被上诉人武**、陈**及原审被告双峰县交通运输局、双峰县永丰镇企业办建设工程施工合同纠纷一案,不服湖南省双峰县人民法院（2020）湘1321民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2021年1月28日立案后,依法组成合议庭进行了审理。上诉人双峰县第二建筑工程公司的法定代理人龚*、委托诉讼代理人谢**,被上诉人武**、陈**的委托诉讼代理人张**、李**,原审被告双峰县交通运输局的委托诉讼代理人金**到庭参加诉讼。原审被告双峰县永丰镇企业办经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

双峰二建公司上诉请求:变更双峰县人民法院（2020）湘1321民初****号民事判决主文第一项为双峰二建公司支付被上诉人工程款60万元或者裁定中止审理本案事实和理由:一、原判决关于被上诉人陈**、武**逾期451天完工不予承担民事责任的理由不能成立1、陈**、武**逾期451天完工是客观事实,逾期完工必然造成双峰二建公司与建设单位的结算迟延,结算迟延意味着建设单位可以向双峰二建公司迟延支付工程款,迟延支付工程款的范围并非仅包括装修部分工程款,同样也包括土建部分工程款,这必然给双峰二建公司造成资金占用损失2、逾期451天完工必然造成双峰二建公司管理、用工成本增加,建筑脚手架不能及时拆除,必然产生租金损失3、逾期完工必然给双峰二建公司造成经济损失,而被上诉人陈**、武**对逾期完工存在明显过错,依法应当承担过错赔偿责任,不能以双方之间的合同无效为由免除被上诉人的过错赔偿责任,因为无效合同只是不按合同约定承担违约赔偿责任,合同被认定无效后,还得要根据过错大小确定应当承担的赔偿责任4、双峰二建公司与被上诉人在合同中约定按每逾期一天,由被上诉人赔偿双峰二...(本文书还有6824字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式