原告孟*隆源******与被告河南中之*********建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

原告孟*隆源******与被告河南中之*********建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事裁定书

案号(2020)豫08民辖*号

审理程序：其他

审结日期：2020-08

【案例概要】

原告孟*隆源置业有限公司与被告河南中之达建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案,河南省孟*市人民法院于2020年7月1日立案,案号（2020）豫0883民初****号。

孟*隆源置业有限公司诉称,本案双方当事人对原告开发的“绿***小区工程项目签订了《建设工程施工合同（gf-2013-0201）》合同。被告在施工过程中存在施工不规范和质量问题,甚至多次擅自停工、窝工,导致工程工期延误,继而造成了对业主的交房逾期,对原告造成了严重经济损失、品牌损失。因此,请求人民法院判决:一、确认被告应承担因工期延误导致逾期向业主交房的违约金9,663,250元（暂计算至2020...(本文书还有574字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式