北京龙建******、中国人民解放军*部队建设工程合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

北京龙建******、中国人民解放军*部队建设工程合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2020)冀民终*号

审理程序：二审

审结日期：2020-07

【案例概要】

上诉人北京龙建集团有限公司（以下简称龙建集团）为与上诉人中国人民解放军31677部队（以下简称31677部队）建设工程施工合同纠纷一案,保定市中级人民法院于2018年5月28日作出（2015）保民一初字第13号民事判决,龙建集团和31677部队不服提出上诉,本院于2018年11月15日作出（2018）冀民终****号民事裁定,将本案发回重审。保定市中级人民法院另行组成合议庭重新审理后,于2020年3月30日作出（2019）冀06民初****号民事判决,龙建集团、31677部队仍不服该判决,向本院提起上诉。本院于2020年5月28日立案后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

龙建集团不服一审判决,上诉请求:1、请求依法撤销一审判决第四项;2、请求对本案一审有关案件受理费、鉴定费的承担依法作出改判;3、本案上诉费由31677部队承担。事实与理由:一、一审判决龙建集团赔偿31677部队“因工期延误及工程停工造...(本文书还有16155字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式