兰**、王**等与河南华普********建设工程合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

兰**、王**等与河南华普********建设工程合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2020)豫0184民初*号

审理程序：一审

审结日期：2020-09

【案例概要】

原告兰**、王**与被告河南华普建设工程有限公司建设工程合同纠纷一案,本院于2020年3月9日立案后,依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。原告兰**、王**及其委托诉讼代理人李**、厉**,被告河南华普建设工程有限公司的委托诉讼代理人李**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

兰**、王**向本院提出诉讼请求:1、请求依法判决被告向原告支付劳务费582470元（实际金额以鉴定结论为准）及利息（自起诉之日按同期同类贷款利率计算）。2、本案的诉讼费、鉴定费、律师费由被告承担。事实与理由:2013年10月8日,原告兰**（兰**和王**是合伙关系）和被告签订《建筑工程清包合同书》,合同约定:原告承包由被告承建的郭店镇海寨（江南?锦绣城）社区工程的劳务,工程完工日期为原告入场施工之日起六个月。同时约定了工程承包综合单价及违约金（原告若延误工期则按合同价款的日5％计算）。合同生效后,原告带领施工班组及时进场施工,可是因被告的原因（施工材料提供不足、不予支付劳务费等）造成多次停工、延...(本文书还有3990字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式