汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、司法案例、找律师 预防交易风险
保障资金安全

案例研究  | 法规  | 律师  | 律所  | 法院  | 合同
背景颜色:
字体大小: 特大
原告二十一冶********与被告宁夏庆华********建设工程施工合同纠纷一案
【案例标签】
  • 案由:民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷
  • 案例类型:民事判决书
  • 案号(2016)宁民初*号
  • 审理程序:一审
  • 审结日期:2017-07
  •  
  • 【案例概要】

    委托代理。

    原告二十一冶建设集团有限公司(以下简称二十一冶集团公司)与被告宁夏庆华煤化集团有限公司(以下简称庆华煤化公司)建设工程施工合同纠纷一案,本院立案后,依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。原告二十一冶集团公司的委托诉讼代理人高**、刘**、被告庆华煤化公司的委托诉讼代理人马**、孙**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

    二十一冶集团公司向本院提出诉讼请求:1、解除原、被告于2012年4月20日签订的《3#焦炉工程施工合同》和2012年11月7日签订的《筛焦楼工程施工合同》;2、判令庆华煤化公司立即支付拖欠二十一冶集团公司的工程款12325058.8元,并支付拖欠工程款的利息1682233.27元(从2014年7月21日开始计算、暂计算至2017年2月15日,要求庆华煤化公司支付至全部工程款付清为止);3、判令庆华煤化公司赔偿二十一冶集团公司的停工损失1470340元;4、本案全部诉讼费用由庆华煤化公司承担。事实与理由:2012年4月20日,二十一冶集团公司与庆华煤化公司签订一份《3#焦炉工程施工合同》,约定:二十一冶集团公司负责承建庆华煤化公司位于吴*市太阳山开发区的二期3#焦炉工程;工程内容为3#焦炉本体土建、3#焦炉筑炉工程、3#焦炉本体安装工程等;合同价款暂估为6000万元,以最终实际结算价款为准;庆华煤化公司按照施工进度向二十一冶集团公司支付进度款。

    2012年11月7日,二十一冶集团公司与庆华煤化公司又签订一份《筛焦楼工程施工合同》,约定:二十一冶集团公司负责承建庆华煤化公司位于吴*市太阳山开发区二期焦化筛焦楼工程;工程内容为二期焦化筛焦楼工程施工设计范围内的所有工程;合同价款暂估为3000万元,以最终实际结算价款为准;庆华煤化公司按照施工进度向二十一冶集团公司支付进度款。上述合同签订后,二十一冶集团公司按照约定组织人力、机械等积极履行施工义务,但庆华煤化公司却经常迟延给二十一冶集团公司支付工程进度款,二十一冶集团公司为保证工程进度只好自行垫资施工。2014年7月,庆华煤化公司因资金原因通知二十一冶集团公司暂停施工,二十一冶集团公司遂于2014年7月下旬起停工至今。工程停工后,二十一冶集团公司多次向庆华煤化公司申请...(本文书还有8428字未显示)

     

    如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

    免责声明: 本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息,仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示,并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因,不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。 请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息,需要加以屏蔽,请 点击此处 我们尽快为您处理。

    汇法网

    扫描二维码,与汇法网微信互动

    推荐律师更多>>

    林琼
    林琼邀请
    擅长领域:
    案例:(2185)例 合同:(8740)个
    陈安定
    陈安定邀请
    擅长领域:
    案例:(1080)例 合同:(4320)个
    卢愿光
    卢愿光邀请
    擅长领域:
    案例:(875)例 合同:(3575)个
    任立华
    任立华邀请
    擅长领域:
    案例:(387)例 合同:(1600)个
    王军强
    王军强邀请
    擅长领域:
    案例:(290)例 合同:(1160)个
    信用风险咨询
    异议处理
    微信客服
    QQ客服
    联系我们