再审申请人广东真本******因与被申请人广东虹雨**********承揽合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

再审申请人广东真本******因与被申请人广东虹雨**********承揽合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>承揽合同纠纷

案例类型：民事裁定书

案号(2016)粤民申*号

审理程序：再审程序

审结日期：2017-04

【案例概要】

本院经审查认为,关于涉案合同的定性问题。《中华人民共和国合同法》第二百五十一条规定,承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作,交付工作成果,定做人给付报酬的合同。该法第二百六十九条规定,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。本案中,双方当事人签订的合同名为“采购施工合同”,从合同约定的主要内容来看,系真本公司根据虹雨公司确定的设计方案,采购以及加工制作非标准的灯具造型,并经安装调试后,按要求交付亮化灯光工程。其中虽涉及部分线路的敷设,但合同约定显示真本公司亦需服从虹雨公司现场项目经理的指挥管理。故一、二审法院将涉案合同定性为承揽合同,并无不当。真本公司主张涉案合同为建设工程承包合同,理据不足,本院不予采纳。

关于工期问题。根据涉案合同第三条第3.3款的约定,因计划或设计变更以及因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工导致工期延误...(本文书还有754字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式