汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、司法案例、找律师 预防交易风险
保障资金安全
案例研究  | 法规  | 律师  | 律所  | 法院  | 合同
汇法网提供专业的法律知识以及法律查询服务以及一站式找律师服务的法律网站 尊敬的用户您好：汇法网端午节放假时间为6月19日至6月21日；6月22日正常办公，在此期间，业务事宜请发邮件联系，异议处理请点击网站右侧【异议处理】模块，紧急事宜请联系13161902885。汇法网全体员工祝大家端午安康！
背景颜色：
字体大小： 小 中 大 特大
保存设置 恢复默认
原告沈阳赛宁********与反诉被告辽宁金帝**********建设工程施工合同纠纷一案
【案例标签】
  • 案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷
  • 案例类型：民事判决书
  • 案号(2016)辽0191民初*号
  • 审理程序：一审
  • 审结日期：2017-09
  •  
    • 【案例概要】

    反诉被告金帝二建公司辩称,因反诉原告未全额支付反诉被告工程款,所以反诉被告未开具相应的工程款建安发票,同时未向*诉原告移交工程档案,也因为反诉原告未支付工程款,反诉被告认为未开具工程款发票及未移交工程档案系反诉被告行使合同抗辩权的行为。对于反诉原告提出的逾期完工违约金的诉求,反诉被告认为该诉求无事实依据,因为在双方之间签订的补充协议中第五条第三款明确约定了由于不可抗力、大风、雨天、停水或停电或因甲方原因引起的无法正常施工情况,工期相应顺延。同时该补充协议第15条第一款也对工期相应顺延的事由进行明确约定,之所以工期延后近2周*间,是因为反诉原告在施工过程中对地基工程提出了施工方面变更,综上,反诉被告认为,反诉原告的反诉请求无事实及法律依据,请求法院依法驳回反诉原告的反诉请求。

    当事人围绕诉讼请求依法提交了证据,本院组织当事人进行了...(本文书还有1859字未显示)

     

    如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

    免责声明： 本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。 请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请 点击此处 我们尽快为您处理。

    980套餐
    汇法网

    扫描二维码，与汇法网微信互动

    推荐律师更多>>

    林琼
    林琼邀请
    擅长领域：
    案例：(2185)例 合同：(8740)个
    陈安定
    陈安定邀请
    擅长领域：
    案例：(1080)例 合同：(4320)个
    卢愿光
    卢愿光邀请
    擅长领域：
    案例：(875)例 合同：(3575)个
    任立华
    任立华邀请
    擅长领域：
    案例：(387)例 合同：(1600)个
    王军强
    王军强邀请
    擅长领域：
    案例：(290)例 合同：(1160)个
    信用风险咨询
    异议处理
    微信客服
    QQ客服
    联系我们