上诉人天津龙创********与上诉人天津市房************因建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

上诉人天津龙创********与上诉人天津市房************因建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2017)津01民终*号

审理程序：二审

审结日期：2017-11

【案例概要】

上诉人天津龙创恒盛实业有限公司与上诉人天津市房信建筑工程总承包有限公司因建设工程施工合同纠纷一案,均不服天津市静海区人民法院（2016）津0118民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2017年7月7日立案后,依法组成合议庭,开庭进行了审理。上诉人天津龙创恒盛实业有限公司的委托诉讼代理人李*、李**,上诉人天津市房信建筑工程总承包有限公司的委托诉讼代理人丁**,到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

天津龙创恒盛实业有限公司上诉请求:维持一审判决第一项,撤销一审判决第二项,改判天津市房信建筑工程总承包有限公司给付天津龙创恒盛实业有限公司逾期竣工违约金2171356元,一、二审案件受理费由天津市房信建筑工程总承包有限公司负担。事实和理由:一审法院认定天津市房信建筑工程总承包有限公司延期竣工违约金计算至2014年4月15日错误,因该公司施工队伍素质差,至2014年4月15日时只有少部分人在现场做一些整改收尾工作,天津龙创恒盛实业有限公司只能介入后续工程,涉诉工程于2014年8月19日方才完工,应以该时间节点计算工程逾期期间。

天津市房信建筑工程总承包有限公司辩称:天津龙创恒盛实业有限公司未按照合同约定内容付款,违约在先,我公司享有先履行抗辩权,涉诉...(本文书还有4815字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式