汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、司法案例、找律师 预防交易风险
保障资金安全

案例研究  | 法规  | 律师  | 律所  | 法院  | 合同
背景颜色:
字体大小: 特大
原告中国三冶******与被告宁夏华城********建设工程施工合同纠纷一案
【案例标签】
  • 案由:民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷
  • 案例类型:民事判决书
  • 案号(2016)宁民初*号
  • 审理程序:一审
  • 审结日期:2017-04
  •  
  • 【案例概要】

    原告中国三冶集团有限公司(以下简称三冶集团公司)与被告宁夏华城实业开发有限公司(以下简称华城实业公司)建设工程施工合同纠纷一案,本院于2016年5月16日立案后,依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。三冶集团公司的委托诉讼代理人邢**、张馨参加了2016年7月20日庭审,后三冶集团公司将委托诉讼代理人张馨更换为许**,2017年1月17庭审三冶集团公司的委托诉讼代理人邢**、许**,华城实业公司的委托诉讼代理人严**、张**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

    原告三冶集团公司向本院提出诉讼请求:1、判令华城实业公司立即支付应付工程款78730604.34元、砼价格补差100万元、垫款施工增加造价17347785元、按合同约定应付利息10389850元(2015年9月26日至2016年4月26日),自开工以来因设计变更尚未签证的工程量及华城实业公司因未付款停工所造成的损失以及设备租赁费等项约1000万元,累计拖欠117468239.34元;2、判令因华城实业公司违约解除合同;3、判令三冶集团公司对承建的在建工程阅海银川华城国际大厦享有优先受偿权;4、追加2016年4月26日到欠款付清之日止的违约利息;5、判令华城实业公司承担诉讼费。2016年6月20日三冶集团公司变更诉讼请求:变更第1项为:判令华城实业公司立即支付应付工程款114573089.9元(即工程总造价117674982.8元、施工垫资补贴17347785元、垫付供电费6万元、砼差价补贴954115.6元,扣减华城实业公司已付工程款及甲供材料21463793.5元);变更第4项为:判令华城实业公司支付自2015年9月26日至2016年6月26日期间拖欠工程款应付利息及停工损失合计16174603.9元(即:以工程款74596820.9元为基数,按年利率24%计算,自2015年9月26日至2016年3月26日应付利息8951618.51元;以应付工程款114573089.9元为基数,按年利率24%计算,自2016年3月26日至6月26日应付利息6874385.39元;暂计3个月停工损失348600元。其中机械租赁费289200元、钢管扣件费59400元),并按应付工程款11457...(本文书还有8416字未显示)

     

    如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

    免责声明: 本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息,仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示,并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因,不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。 请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息,需要加以屏蔽,请 点击此处 我们尽快为您处理。

    汇法网

    扫描二维码,与汇法网微信互动

    推荐律师更多>>

    林琼
    林琼邀请
    擅长领域:
    案例:(2185)例 合同:(8740)个
    陈安定
    陈安定邀请
    擅长领域:
    案例:(1080)例 合同:(4320)个
    卢愿光
    卢愿光邀请
    擅长领域:
    案例:(875)例 合同:(3575)个
    任立华
    任立华邀请
    擅长领域:
    案例:(387)例 合同:(1600)个
    王军强
    王军强邀请
    擅长领域:
    案例:(290)例 合同:(1160)个
    信用风险咨询
    异议处理
    微信客服
    QQ客服
    联系我们