上诉人黑龙江垦***********与被上诉人黑龙江省*****建设工程合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

上诉人黑龙江垦***********与被上诉人黑龙江省*****建设工程合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2017)黑81民终*号

审理程序：二审

审结日期：2017-09

【案例概要】

上诉人黑龙江垦区兴垦建筑安装有限公司（以下简称兴垦公司）与被上诉人黑龙江省八五五农场（以下简称八五五农场）建设工程合同纠纷一案,不服黑龙江省牡丹江农垦法院（2016）黑8108民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2017年6月27日立案后,依法组成合议庭,开庭进行了审理。上诉人兴垦公司的委托诉讼代理人吕*,被上诉人八五五农场的委托诉讼代理人杨**到庭参加诉讼,本案现已审理终结。

兴垦公司上诉请求:撤销原审判决,除一审认定的税金差额外,改判被上诉人从工程款中冲抵安全生产措施费190,847.81元、脚手架差价61,821.56元;同时冲抵上诉人2014年停工损失434,400.00元。事实与理由:黑中明造咨字（2016）第****号造价咨询报告书不能作为定案的依据。黑龙江中垦德明工程项目管理有限公司于出具该报告书的当天取得营业执照,李**、张涛从2016年10月14日起才取得中垦德明工程项目管理有限公司执业资格并取得该公司名下执业造价工程师名章。2016年10月9日出具的报...(本文书还有3148字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式