汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、司法案例、找律师 预防交易风险
保障资金安全

案例研究  | 法规  | 律师  | 律所  | 法院  | 合同
背景颜色:
字体大小: 特大
原告反诉被告双滦区宝********与被告反诉原告内蒙古华*********建设工程施工合同一案
【案例标签】
  • 案由:民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷
  • 案例类型:民事判决书
  • 案号(2016)内0523民初*号
  • 审理程序:一审
  • 审结日期:2017-11
  •  
  • 【案例概要】

    原告(反诉被告)双滦区宝华建筑安装工程队与被告(反诉原告)内蒙古华曙生物科技有限公司建设工程施工合同一案,本院于2016年1月7日立案受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。原告(反诉被告)委托诉讼代理人焦**、李**及被告(反诉原告)委托诉讼代理人吴**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

    原告(反诉被告)双滦区宝华建筑安装工程队提出诉讼请求:一、要求被告(反诉原告)给付拖欠原告(反诉被告)工程款530,786.00元,其中包括拖欠的工程款386,386.00元、车间窗台油漆粉刷费15,000.00元、提炼及发酵车间商品混凝土人工搅拌输送费103,000.00元、2号库房商品混凝土人工搅拌浇输送费26,400.00元;二、要求被告(反诉原告)给付原告(反诉被告)停工期间外架、塔吊租赁费及塔吊司机工资款合计300,927.86元。事实和理由:2014年8月21日,原、被告签订了《建筑工程施工扩大劳务承包合同》。被告将开鲁县玉王*业园区内,厂区路以北的被告厂区建设的土建工程的劳务施工承包给原告。约定按图纸施工并计算施工面积,综合单价465.00元/㎡,同时约定了违约责任及奖惩措施。原告进场施工的过程中,原、被告又于2015年3月29日签订了《车间施工合同补偿协议》。2015年9月23日,原告依据合同约定完成了全部施工任务。被告已于2015年9月中旬开始在原告施工的厂房投产运营。期间,被告支付了原告施工费9,390,000.00元(内含被告扣除原告租赁费550,000.00元),至今还欠原告工程款417,893.19元。另外,在2015年4月22日至2015年7月25日期间,因被告在原告施工的两栋楼房内安装制药机械设备,导致原告不能施工,致使原告租赁的塔吊租赁费及塔吊司机工资、外架租赁费额外增加,造成了原告不必要的损失300,927.86元,此损失全部应由被告负担。

    被告(反诉原告)内蒙古华曙生物科技有限公司辩称,一、被告不欠原告工程款。根据原、被告签订的承包合同,经被告决算,总价款为9,705,686.24元,已经支付9,393,787.00元,尚余311,899.24元。1、根据《建筑...(本文书还有8206字未显示)

     

    如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

    免责声明: 本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息,仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示,并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因,不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。 请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息,需要加以屏蔽,请 点击此处 我们尽快为您处理。

    汇法网

    扫描二维码,与汇法网微信互动

    推荐律师更多>>

    林琼
    林琼邀请
    擅长领域:
    案例:(2185)例 合同:(8740)个
    陈安定
    陈安定邀请
    擅长领域:
    案例:(1080)例 合同:(4320)个
    卢愿光
    卢愿光邀请
    擅长领域:
    案例:(875)例 合同:(3575)个
    任立华
    任立华邀请
    擅长领域:
    案例:(387)例 合同:(1600)个
    王军强
    王军强邀请
    擅长领域:
    案例:(290)例 合同:(1160)个
    信用风险咨询
    异议处理
    微信客服
    QQ客服
    联系我们