原告陈**与被告河南银马******、被告新乡市牧*************、被告河南师范**建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

原告陈**与被告河南银马******、被告新乡市牧*************、被告河南师范**建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2017)豫0711民初*号

审理程序：一审

审结日期：2018-01

【案例概要】

原告陈**与被告河南银马建设有限公司（以下简称银马公司）、被告新乡市牧野区河师大社区卫生服务中心（以下简称河师大卫生服务中心）、被告河南师范大学（以下简称河师大）建设工程施工合同纠纷一案,本院2016年7月29日作出（2016）豫0711民初****号民事判决,陈**、河师大卫生服务中心、河师大上诉后,新乡市中级人民法院裁定撤销原判,发回重审。本院另行组成合议庭,依法公开开庭进行了审理。陈**,银马公司的委托诉讼代理人刘**、孟**,河师大卫生服务中心及河师大的共同委托诉讼代理人李**到庭参加诉讼,现本案已审理终结。

陈**向本院提出诉讼请求:判令银马公司、河师大卫生服务中心、河师大支付工程款811297.93元、损失574350元及利息。后变更为仅要求判令银马公司、河师大卫生服务中心、河师大支付工程款811297.93元及利息。事实与理由:2011年5月6日,陈**与银马公司签订一份施工合同,陈**承建河师大卫生服务中心项目。合同签订后,施工人员及机械设备进场,因施工许可证没有办好,造成停工,推迟到2011年10月14日开工,造成损失574350元。该项目于2012年7月14日竣工,合同价款3399925.84元,已付3419520元（庭审中变更为3279520元）。变更增加项目经牧野区...(本文书还有5000字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式