阿拉善盟**********与阿拉善盟**************、阿拉善盟*************建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

阿拉善盟**********与阿拉善盟**************、阿拉善盟*************建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2013)阿左民一初字第*号

审理程序：一审

审结日期：2014-05

【案例概要】

经审理查明,2010年8月3日,被告新世纪公司作为发包人与原告宏达公司作为承包人签订一份《建设工程施工合同》,双方约定由宏达公司承建位于阿拉善左旗巴彦浩特镇雅布赖路“煜丰花园***小区**号楼**号楼工程。工程内容:土建、水、暖、电,承包范围:基础、主体、屋面、装饰、装修、给排水、采暖、电照工程、节能保温;合同约定开工日期为2010年8月3日,竣工日期为2011年7月30日;合同约定工程总造价按实际施工面积计算,一次性包定价格为每平方米900元;按设计图纸10号**楼每栋楼面积为4585.19m2,总面积9170.38m2,总造价为8253342元。工程价款按合同约定进度完成后付款。保险方面双方约定承包人投保的有建筑施工人员、团体意外伤害保险,合同还约定文明施工措施费由发包方支付,行政主管部分返还时,由发包方使用。合同签订后,发包方向承包方提供图纸,原告按照合同约定入场施工,在实际施工过程中原合同签订的**号楼因故变为**号楼**号楼的设计面积与**号楼相同。在11号**号楼基槽开挖时,因挖到设计深度,发现地承载力不符合设计要求,经协商对基础加深处理费用确定为80000元。工程完工后,被告新世纪公司委托阿左旗四方房产测绘有限责任公司对11号**号楼房产建筑物面积进行测绘,经该公司测绘11号**号楼建筑面积分别是4536.22m2,总面积9072.***.2011年10月10日,阿拉善盟...(本文书还有5434字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式