上诉人大连誉兴********因与被上诉人大连龙聚******建设工程施工合同纠纷一案,不服大连市金州区人民法院(2022)辽0213民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2023年1月3日立案后,依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。
大连誉兴********上诉请求:1、撤销一审判决,依法改判驳回被上诉人全部诉讼请求或将本案发回重审;2、一审、二审案件受理费由被上诉人承担事实与理由:2019年5月28日,上诉人与被上诉人签订产品施工合同约定工程开工日期2019年5月31日根据双方合同第五条约定,案涉工程至今没有完成验收,已远超过合同约定工期,因此被上诉人早已构成违约,上诉人无需支付任何款项上诉人已经在庭审中举证案涉工程是因被上诉人自行变更合同内容,将原有设备在未完工情况下拆除且变更为停牛系统,被上诉人施工范围已与原合同不一致,施工所用材料没有现场确认,也没有验收材料,该事实为本案重要争议焦点之一,上诉人...(本文书还有3771字未显示)