汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、裁判文书、找律师 预防交易风险
保障资金安全

案例 | 法规 | 律师  | 律所 | 法院 |  合同
浙江省温州市鹿城区人民法院
民事判决书

(2017)浙0302民初◑号

原告:温州市中原◑◑◑◑◑程有限公司,住:◑◑◑道耐宝路99号。

法定代表人:吴善甫,总经理。

委托诉讼代理人:木某,浙江时代商务律师事务所律师。

被告:温州市农业农◑◑◑◑◑投资有限公司,住:◑◑◑。

法定代表人:练志云,执行董事。

委托诉讼代理人:严某,浙江海昌律师事务所律师。

委托诉讼代理人:董某,浙江海昌律师事务所律师。

原告温州市中原◑◑◑◑◑程有限公司与被告温州市农业农◑◑◑◑◑投资有限公司建设工程合同纠纷一案,本院于◑◑◑◑年◑◑月28日受理后,适用普通程序依法公开开庭进行了审理。原告温州市中原◑◑◑◑◑程有限公司的委托诉讼代理人木某,被告温州市农业农◑◑◑◑◑投资有限公司的委托诉讼代理人严某、董某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告温州市中原◑◑◑◑◑程有限公司向本院提出诉讼请求:1.判令被告立即支付暂扣的进度款2022000元;2.诉讼费由被告承担。事实与理由:◑◑◑◑年◑◑月3日,原告作为承包人与作为发包人的被告签订一份《建设工程施工合同》,约定:原告承包坐落于温州市鞋都三期单元岩门街坊的温州市印刷物资综合市场工程的土建、水电安装等,合同价款计13◑◑◑◑◑66元,工程款的支付方式为承包人正式开工应在每月20日前将该月已完成工程量及进度款报表提供给监理单位,经监理单位现场监理工程师核实和发包人现场代表认可后,据此在次月10日前支付该月完成工程量的85%工程进度款。合同签订后,原告于◑◑◑◑年◑◑月21日取得施工许可证开工。该工程施工过程中,原告始终严格按合同要求执行。由于指纹考勤机安放在监理办公室,项目部相关人员上下班时间与监理单位有不一致导致无法考勤或漏签等。◑◑◑◑年◑◑月起至◑◑◑◑年◑◑月,被告仅根据监理单位提供的人员名单不一致、到位率判定也存在争议的考勤记录和汇总表,亦未通过合同约定的索赔程序,单方擅自在工程进度款中陆续暂扣原告进度款2022000元,原告对此提出异议,被告在前期扣款时告知称该款为暂扣性质,待相关整改到到位后即予以返还。为在施工期间保持友好合作、及时完成工程任务,原告在施工期间未就该暂扣款提出主张。现原告已完成本工程合同内全部图纸工程,并于◑◑◑◑年◑◑月13日通过竣工预验收,期间已于◑◑◑◑年◑◑月30日以高分通过市相关部门组织的“温州市标准化工地”专家组验收,现显然已不存在现场管理需要整改的问题,但经原告多次催促,被告仍暂扣款项不予返还,原告为此诉至法院。

被告温州市农业农◑◑◑◑◑投资有限公司辩称,原告的诉请无事实和法律依据。一、原告人员缺勤违约事实已经监理核查并指示通知原告。原告未曾按照合同约定提出疑问或书面异……(本文书还有2570字未显示)


 

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录


隐藏信息: 以上信息是依据《民事诉讼法》、《刑事诉讼法》、《行政诉讼法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、最高人民法院《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》、最高人民法院《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》、《企业信息公示暂行条例》等有关法律法规依法公开的信息。符合《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》、《促进大数据发展行动纲要》等文件精神和要求,建立健全中国社会信用体系,褒扬诚信,惩戒失信;若案例中涉及到您的相关个人信息,需要加以隐藏,请 点击此处 我们免费为您处理。

免责声明: 1、汇法系国家发展和改革委员会国家信息中心信用信息共享单位、赋有接收并向社会公开信息的职责。 本网信息系转载信息,信息仅代表收录到本网时的状态、并不代表该案件的当前的效力状态或真实有效、 用户须自行核实其真实可靠性;本网信息仅供阅读参考,任何情况下不得作为决策依据;汇法作为原文转载方, 不对文书的真实性负责,亦不承担任何责任。 如您有证据证明该案件的状态或效力已发生了改变或与实际情况不符等情形, 请点此 投诉建议。客服会在两个工作日内予以处理(客服邮箱:kefu@lawxp.com)。 2、案件的状态如显示为“已结案”的, 有可能只是法院所做的程序性结案,不代表被执行人已完全履行,尚存在法院再次恢复的可能。案件状态如显示为“执行中”仅代表收录到本站时的状态,不代表当前状态,有可能当前案件业已结案,请您自行核实。

该案例委托律师

严凌振律师

浙江省 温州市

案例:629例

汇法网

扫描二维码,与汇法网微信互动