谢*;阆中市思******;四川某乙********建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

谢*;阆中市思******;四川某乙********建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2026)川13民终*号

审理程序：二审

审结日期：2026-05

【案例概要】

上诉人阆中市思依镇某甲学校（以下简称某甲学校）因与被上诉人谢*、原审第三人四川某乙建设工程有限公司（以下简称某乙公司）建设工程施工合同纠纷一案,不服四川省阆中市人民法院（2025）川1381民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2026年2月26日受理后,依法组成合议庭进行了审理。上诉人某甲学校的法定代表人陈**及委托诉讼代理人郑*,被上诉人谢*的委托诉讼代理人母永强,原审第三人某乙公司的委托诉讼代理人程**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

某甲学校的上诉请求:一、变更一审判决第一项为:某甲学校于本判决生效后二十日内支付谢*工程款1,300,891.76元（争议金额为1,050,911.16元）;二、一、二审案件受理费和鉴定费由双方分担事实与理由:一、一审判决认定的以下案件事实错误（一）一审判决认定“第一次工期延误损失”的案件事实错误该签证单不具有客观性,该项选择性鉴定意见金额不应计入工程造价1.相关书证资料中,对施工单位的进场开工时间记载矛盾2016年9月9日,监理单位签署工程开工报审表,确定于9月10日开工;在2016年11月7日,监理单位向施工单位出具的通知...(本文书还有19336字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式