汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、司法案例、找律师 预防交易风险
保障资金安全

案例研究  | 法规  | 律师  | 律所  | 法院  | 合同
背景颜色:
字体大小: 特大
原告反诉被告北京长建***************与被告反诉原告何**建设工程合同纠纷一案
【案例标签】
  • 案由:民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷
  • 案例类型:民事判决书
  • 案号(2016)京0119民初*号
  • 审理程序:一审
  • 审结日期:2017-12
  •  
  • 【案例概要】

    原告(反诉被告)北京长建金辉建筑工程有限公司第一分公司(以下简称长建建筑公司)与被告(反诉原告)何**建设工程合同纠纷一案,本院于2016年8月3日立案受理后,依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。原告(反诉被告)长建建筑公司的委托诉讼代理人何**、张**,被告(反诉原告)何**的委托诉讼代理人张**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

    原告(反诉被告)北京长建金辉建筑工程有限公司第一分公司向本院提出诉讼请求:1.要求何**返还我公司多支付的工程款及工人工资共计197038.88元。2.要求何**返还我公司垫付的安全罚款60000元。3.要求何**支付我公司自行拆除脚手架支出的费用80000元。以上共计337038.88元。事实和理由:2016年4月,我公司承包北京宝业恒基投资有限公司发包的穹顶钢结构除锈油漆及增加不锈钢安全防护网工程,工程地点位于延庆区延庆镇妫水北街**号环球新意广场东广场处。我公司承包后将部分工程即搭设脚手架的工程分包给被告何**施工。为此,2016年5月13日,我公司与何**签订了架子工程施工承包合同。合同约定何**给我公司承包工程搭设装修脚手架,搭设的总面积为1519.76平方米,每平方米约定为37元,10天内搭建完工,使用40天后拆除,合同的总价款为56231.12元。结算方式为材料进场付30%,搭设完成付30%,余款拆除后3日内结清。合同签订后,何**组织工人于同年5月15日进场施工,同年5月22日因脚手架上的钢管坠落将他人致伤,导致停工,双方发生矛盾。经协商,何**于同年6月20日复工,同年6月26日脚手架搭设完毕。因发生伤人事故,导致北京市延庆区安全生产监督管理局对我公司予以行政处罚罚款共60000元,我公司认为该罚款应由何**承担,但何**不同意,拒不按约定拆除脚手架,还组织工人到当地劳动部门上访闹事,故我公司于7月15日不得不自行拆除了脚手架,拆除脚手架花费了80000元。在何**施工期间,我公司于同年5月22日支付何**工程款25000元;同年8月...(本文书还有7731字未显示)

     

    如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

    免责声明: 本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息,仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示,并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因,不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。 请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息,需要加以屏蔽,请 点击此处 我们尽快为您处理。

    汇法网

    扫描二维码,与汇法网微信互动

    推荐律师更多>>

    林琼
    林琼邀请
    擅长领域:
    案例:(2185)例 合同:(8740)个
    陈安定
    陈安定邀请
    擅长领域:
    案例:(1080)例 合同:(4320)个
    卢愿光
    卢愿光邀请
    擅长领域:
    案例:(875)例 合同:(3575)个
    任立华
    任立华邀请
    擅长领域:
    案例:(387)例 合同:(1600)个
    王军强
    王军强邀请
    擅长领域:
    案例:(290)例 合同:(1160)个
    信用风险咨询
    异议处理
    微信客服
    QQ客服
    联系我们